DOEPE 20/07/2018 -fl. 18 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCV• NÀ 132
SECRETARIA DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 005/2018. OBJETO: Prestação de serviços de
mão de obra especializada em Tele Atendimento CONTRATADA:
IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA . CNPJ: 16.853.728/000104. VALOR GLOBAL: R$ 272.494,92 (duzentos e setenta e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos). NOTA DE EMPENHO: 2018NE000176. VIGÊNCIA:
de 19/06/2018 a 18/06/2019. PROCESSO: nº 0006/2018.CPL.
PE.0002.SCGE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 SCGE.
- Caio Eduardo Silva Mulatinho - Secretário Executivo da
Controladoria-Geral do Estado
(F)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
92. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução
por mais 150 dias, com vigência no período de 01/09/2018 a
28/01/2019 e execução no período 04/05/2018 a 30/09/2018. Data
de assinatura: 04 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE
OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0055/2017-SEE.
CONTRATADA: ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. CNPJ:
nº 03.930.312/0001-92. Constitui objeto deste termo a retificação
do caput da Clausula Primeira do 2° Termo Aditivo ao Contrato n°
0055/2017, para que, onde se lê, “de 03/06/2018 a 31/08/2017”,
leia-se “ 03/06/2018 a 31/08/2018”.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 066/2017-GAB/SDS –
OBJETO: A prorrogação por mais 83 (oitenta e três) dias do
prazo da execução contratual, correspondente ao período
de 20/07/2018 a 10/10/2018; CONTRATADA: PROJETAR
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME. ORIGEM: Proc. nº
020/2017-CPL I/SDS; Tomada de Preços nº 003/2017-CPL I/SDS.
Recife-PE, 19JUL2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
(F)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
EXTRATO
TERMOS DE ACEITE para o Co-Financiamento do Serviço de
Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE),
no âmbito dos Centros de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS, conforme Resolução da CIB nº 01/2017 e
Portaria SDSCJ nº 141 de Junho/2017. Objeto: Repasse Fundo
a Fundo aos Municípios abaixo relacionados: 004/17 - Petrolina.
Valor Mensal: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Vigência: 01/07/2017 à
31/12/2017. 005/17 - Olinda. Valor Mensal: R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Vigência: 01/07/2017 à 31/12/2017. TERMO DE ACEITE para
o Co-Financiamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para os Adolescentes e Jovens na Modalidade de Centro da
Juventude no âmbito do Programa Vida Nova, conforme Resolução
da CIB nº 01/2017 e Portaria SDSCJ nº 173 de Junho/2017. Objeto:
Repasse Fundo a Fundo. 001/17 - Petrolina. Valor Mensal: R$ 400,00
(quatrocentos reais). Vigência: 01/01/2017 à 31/12/2017. TERMOS
ADITIVOS aos Termos de Aceite do Serviço Socioassistencial
cofinanciado por meio do Sistema de Transferência Fundo a Fundo,
conforme Resolução da CIB nº 01/2017 e Portaria SDSCJ nº 140,
de junho/2017. Objeto: Reprogramação de saldos dos recursos
cofinanciados, de serviços paralisados, para serem reprogramados a
outros serviços cofinanciados, para os Municípios abaixo relacionados:
FLORESTA. De: 002/13 - ATITUDE. Valor a ser Transferido: R$
212.236,64 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e
sessenta e quatro centavos). Custeio. Para: 113/13 - PAIF (CRAS).
Valor a ser Recebido: R$ 212.236,64 (duzentos e doze mil, duzentos
e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Custeio; LAGOA
DOS GATOS. De: 028/13 - CCA. Valor a ser Transferido: R$ 331,80
(trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos), Investimento. Para:
010/13 - PAIF (CRAS). Valor a ser Recebido: R$ 331,80 (trezentos e
trinta e um reais e oitenta centavos), Investimento.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CPLOSE
AVISO DE LICITAÇÃO
PL.013.2018.CC.008.2018. OBJETO: Construção da ESCOLA
JOÃO PEREIRA SOBRINHO, localizada em Xexéu - PE. VALOR:
R$ 7.304.071,28. DATA DE ABERTURA: 23/08/2018 às 14:00
h. O Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no
endereço www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 19 de julho de 2018.
FRANCIMILTON DOS SANTOS - Presidente da CPLOSE.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 45.716,62.
Data de assinatura: 08 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 103.864,43.
Data de assinatura: 31 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
37° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
25.387,01. Data de assinatura: 07 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
37° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0275/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 110.125,04.
Data de assinatura: 03 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0055/2017-SEE. CONTRATADA: ACR
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. CNPJ/MF: 03.930.312/0001-
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
32° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0282/2014-SEE CONTRATADA: ALCA
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 05.205.071/0001-44. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 23.904,95.
Data de assinatura: 06 de junho de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0008/2017-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/
MF: 02.350.293/0001-62. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta do
Contrato para permitir o acréscimo no valor de R$ 350.982,56.
Data de assinatura 22 de março de 2018.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0013.2018.CPL-I.PE.0009.SEFAZ-PE
Recurso manifestado pela Empresa SUPRISERVI COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA julgado indeferido,
conforme desistência e alegações da recorrente constantes
do sistema e anexo aos autos. Empresa adjudicatária:
FUTURE TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA, CNPJ
Nº 01.933.257/0001-69, com proposta final no valor total R$
4.449.999,92. Propostas classificadas e desclassificadas vide Ata
da sessão pública, que poderá ser consultada, na íntegra, nos
sites www.sad.pe.gov.br/seadm ou www.peintegrado.pe.gov.br.
Processo adjudicado e homologado nesta data. Recife,
19.07.2018. Odacy Wellington da Silva – Pregoeiro.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0271/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
22.129,47. Data de assinatura: 14 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
67.925,02. Data de assinatura: 15 de junho de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0002/2018-SEE. CONTRATADA: NATAL
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
120 dias, com vigência no período de 29/11/2018 a 28/03/2019
e execução no período 01/08/2018 a 28/11/2018. Data de
assinatura: 11 de junho de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
30° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
35.500,33. Data de assinatura: 15 de março de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
31° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
44.031,00. Data de assinatura: 16 de abril de 2018.
(F)
Recife, 20 de julho de 2018
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Dispensa de Licitação Nº 001/2016 CPL- Processo Nº 001/2016;
Contratante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO; Contratada:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO – CEPE CNPJ-MF
Nº 10.921.252/0001-07; 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2016;
Objeto: Prorrogação do prazo por 12 (doze) meses a partir de
15/07/2018 a 15/07/2019; Data da assinatura: 20 de junho de
2018. BRUNO DE MORAES LISBÔA - Secretário de Habitação.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E
DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE RECURSO
PL.007.CC.03/2017.CEL.
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE
EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO PRESÍDIO RORINILDO DA
ROCHA LEÃO – PALMARES/PE. RECURSOS PROVIDOS.
HABILITADAS: CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA; SEVEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA; SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA;
ENSEADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; AB CORTE
REAL & CIA LTDA; CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA; L&R
SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA; PLÍNIO CAVALCANTI E
CIA LTDA; ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
INABILITADAS: CLORPAC CONSTRUTORA LTDA. Sessão de
abertura de proposta de preços designada para o dia 24/07/2018,
às 10:00h. Local: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Praça
do Arsenal da Marinha, s/n, bairro do Recife, Recife/PE. Recife, 19
de julho de 2018. Francisco José de Araújo Gonçalves. Presidente
da CEL/SJDH.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E
DIREITOS HUMANOS
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 24.140,00 (vinte e quatro mil e cento e quarenta
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 022/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 48.280,00 (quarenta e oito mil duzentos e
oitenta reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 023/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 48.280,00 (quarenta e oito mil duzentos e
oitenta reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 025/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 33.152,00 (trinta e três mil cento e cinquenta e
dois reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 026/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 027/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 110.441,00 (cento e dez mil quatrocentos e
quarenta e um reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA.
Secretário de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 028/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 33.152,00 (trinta e três mil cento e cinquenta e
dois reais). PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 029/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 030/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
1º TA AO CONVÊNIO N° 013/2015 - SJDH. CONTRATADO.
INDAPOL - FABIANA CORDEIRO COMÉRCIO ME. OBJETO:
prorrogação de vigência do Convênio nº 013/2015-SJDH, para
o período de execução de 24 meses, sendo de 30/10/2017 a
30/10/2019. PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
32° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
98.313,54. Data de assinatura: 30 de abril de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
33° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
19.290,00. Data de assinatura: 15 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DA MULHER
RESULTADO PRELIMINAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 – CHAPÉU DE PALHA MULHER DA PESCA ARTESANAL
A Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, através da Comissão Especial de Avaliação das Propostas, designada pela Portaria nº 009
de 31/05/2018 e publicada no DOE de 01/06/2018, torna público o Resultado Preliminar do Chamamento Público nº 003/2018, referente à
seleção de organizações sem fins econômicos, para a execução do Projeto Chapéu de Palha Mulher da Pesca Artesanal. Fica aberto o prazo
recursal legal de 03 (três) dias úteis, iniciando em 23/07/2018. Os recursos administrativos somente poderão ser interpostos por meio físico
na Secretaria da Mulher de Pernambuco, no endereço: Av. Cais do Apolo, nº 222, 4º andar, Bairro do Recife – Recife/PE. CEP: 50.030-905,
destinado a Márcia Aguiar, da Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero – GERAI, no período de 23/07/2018 a 25/07/2018,
no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, com o seguinte título: “Recurso – Chamamento Público nº 003/2018”.
Nº
01
02
03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0090/2017-SEE CONTRATADA: KAENA
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 02.297.922/0001-38. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
60 dias, com vigência no período de 17/09/2018 a 31/10/2018
e execução no período 20/05/2018 a 03/07/2018. Data de
assinatura: 18 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0001/2018-SEE. CONTRATADA: GERBER
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 24.556.524/0001-21. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
30 dias, com vigência no período de 01/10/2018 a 30/10/2018
e execução no período 03/06/2018 a 02/07/2018. Data de
assinatura: 25 de maio de 2018.
(F)
04
05
06
07
08
ORGANIZAÇÕES CLASSIFICADAS
ORGANIZAÇÃO
CNPJ
FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.700.956/0002-36
E EDUCACIONAL – FASE
GESTOS – SOROPOSITIVIDADE, COMUNICAÇÃO E
41.229.113/0001-40
GÊNERO
CASA DA MULHER DO NORDESTE - CMN
08.125.718/0001-16
INSTITUTO DIVERSIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO –
21.322.290/0001-60
IDGE
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
10.333.399/0001-86
- IEDES
GRUPO CURUMIM GESTAÇÃO E PARTO
24.565.954/0001-00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - CDC 03.970.166/0001-29
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DINÂMICAS DO
03.035.152/0001-18
CONDADO - ASMUDICON
ORGANIZAÇÕES DESCLASSIFICADAS
Nº
ORGANIZAÇÃO
CNPJ
LOTE
01
GRUPO CURUMIM
GESTAÇÃO E PARTO
24.565.954/0001-00
05
LOTE
CLASSIFICAÇÃO
01
02
03
04
05
APROVADAS,
CLASSIFICADAS E
HABILITADAS.
06
07
08
JUSTIFICATIVA DA NÃO
CLASSIFICAÇÃO
Não apresentou menor preço
em relação à concorrente ao
lote, conforme item 10 do Edital:
Critérios de Julgamento.
Silvia Cordeiro
Secretária da Mulher do Estado
(F)